Договор на монтаж ПВХ окон

Опубликовано: 02.01.2018


Договор на монтаж пластиковых окон и дверей.

на монтаж ПВХ окон

г.

«» 2018 г.

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору). Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу «»2018 года.

2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа подробнее тут.



Договор на монтаж, установку кондиционеров


Договор на монтаж и установку кондиционеров.

Договор на монтаж и установку кондиционеров – документ, четко определяющий сроки выполнения работ, стоимость, оговаривает месторасположение блоков климатической системы. Нередко требует дополнения в виде разрешения компетентных органов на установку внешнего блока на фасаде здания, имеющего культурную, архитектурную, историческую ценность. 

ДОГОВОР №

г. Москва

« » 2014 г.

 

____________________  именуемое в дальнейшем  «Заказчик» , в лице  _________________ , действующей на основании Устава, с одной стороны, и

____________________ , именуемое в дальнейшем  «Исполнитель» , в лице  _________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые  «Стороны» , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу кассетных кондиционеров в количестве ________________. в течении ____________ календарных дней, после поступления денежных средств на счет «Исполнителя» ,предоплаты за оборудование в размере 100% .

1.2. Работы по настоящему Договору оказываются в соответствии с требованиями изложенным в Техническом задании (Приложение № 1) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем собственными силами, в установленный Договором срок.

1.4. Место выполнения работ:

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.



Скачать Договор На Монтаж Пожарной Сигнализации


Например: « Образец договора аренды». Поиск на сайте: Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации. г. Москва «___»______.

на монтажные и пуско-наладочные работы систем автоматической пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения г. Москва «__» _________ 2011 г. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Группа компаний АТС-ЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава и лицензий №№1/12795, 2/23104 от 29.12.07, с одной стороны, и ……………………………….. именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ……………………………………, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по поставке оборудования и выполнению монтажных и пуско-наладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации, порошкового пожаротушения (далее «Работы») в соответствии с ППБ 01-03, Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП, ГОСТ. 1.2. Местом Работ определены помещения ………………………………………………………………. 1.3. Срок исполнения Работ по Договору составляет __ рабочих дней. 1.4. Подрядчик обязуется приступить к Работам по настоящему Договору в течение трех рабочих дней с момента поступления авансового платежа. 1.5. Работы выполняются силами Подрядчика, его инструментами, механизмами и материалами. 1.6. Приемка и оплата выполненных Работ производится в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ составляет ___________руб. (_________ рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% — _________ рублей. 2.2. Общая стоимость, указанная в Смете №_____________ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, включает в себя стоимость Работ, НДС 18 %. 2.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке: 2.2.1. Оплата аванса в размере __% от стоимости Работ, что составляет _________ руб. (______________ рублей 00 копеек), производится в течение 5 (пяти) банковских дней после выставления счета Подрядчиком. 2.2.2. Окончательная оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней после полного завершения Работ на основании Акта сдачи-приемки Работ. 2.3. Оплата производится безналичным переводом денег на счет Подрядчика. 3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 3.1. Заказчик обязан в сроки и порядки, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика принять выполненную Работу по Акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результаты Работы, или иных недостатков в Работе, в течение 3 (трех) дней заявить об этом Подрядчику. 3.2. По завершении Работ Подрядчик представляет Заказчику следующие документы: - Акт сдачи-приемки Работ ; - Акты приемки/сдачи систем в эксплуатацию ; - Счет-фактура, оформленный в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ. 3.3. Заказчик в трехдневныйсрок со дня получения Акта сдачи- приемки Работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, срокам их исполнения. Доработки производятся силами Подрядчика. 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1. Права и обязанности Заказчика: 4.1.1. Заказчик обязуется оплатить и принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.1.2. Если в течение 3-х рабочих дней Подрядчик не получает от Заказчика мотивированного отказа в подписании предоставленного Акта приемки-сдачи выполненных Работ, то Акты считаются подписанными и подлежат оплате по выставленному Подрядчиком счету. 4.1.3. Задержка в предоставлении объема Работ по вине Заказчика оформляется Актом с переносом сроков Работ по настоящему Договору. 4.1.4. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчику необходимые условия для проведения монтажных работ, для нормальной эксплуатации оборудования персоналом Подрядчика. 4.1.5. На время проведения работ Заказчик предоставляет Подрядчику помещение для хранения оборудования, обеспечивает его сохранность и соблюдает Инструкцию по эксплуатации поставляемого оборудования, предоставляет помещение для рабочих. 4.1.6. Заказчик оперативно (в течение 2-х часов) информирует в случаях возникновения особых обстоятельств (авария, отключение электроэнергии, и др.) 4.1.7. До начала монтажных работ, Заказчик обязан ознакомить персонал Подрядчика с действующими на объекте инструкциями, а также ознакомить с правилами внутреннего распорядка. 4.1.8. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 4.2. Права и обязанности Подрядчика: 4.2.1. Подрядчик обеспечивает качественное и своевременное выполнение Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 4.2.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие квалификации своего персонала, а также за соблюдение своим персоналом правил по технике безопасности и правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте. 4.2.3.Гарантийный срок на установленное Подрядчиком оборудование ­двенадцать месяцев со дня подписанияАкта сдачи – приемки Работ, при условии правильной эксплуатации Заказчиком установленного оборудования. 4.2.4. Подрядчик может в случае производственной необходимости привлекать третьих лиц для исполнения Договора без согласия Заказчика, если привлечение третьих лиц не влияет на сроки и стоимость, указанные в приложениях к Договору. В противном случае требуется письменное согласие Заказчика за привлечение третьих лиц. 4.2.5. Подрядчик обязуется сдать выполненные Работы в объеме, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Приложениями к нему. 4.2.6. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию и расчетное обоснование системы противопожарной защиты объекта на Объекте касательно смонтированных по данному Договору Систем. 4.2.7. Подрядчик предоставляет Заказчику информационное письмо органов МЧС России о соответствии расчетного обоснования системы противопожарной защиты объекта действующим нормам и правилам. 4.2.8. Подрядчик обязуется исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим Законодательством РФ. 5.2. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору Заказчик имеет право удержать с Подрядчика штраф в размере 0,5% от стоимости не выполненных Работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по Договору. 5.3. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п.2.2. настоящего Договора Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,5 % за каждый день просрочки платежа от суммы, предъявленной к оплате, но не более 10% от стоимости Работ по Договору. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, при условии, что эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств. 6.2. Стороны должны извещать друг друга в письменной форме о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение пяти суток после наступления таких обстоятельств. В этом случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств. 6.3.Сторона, не уведомившая или несвоевременно уведомившая другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, лишается права ссылаться на них. 6.4. Если Стороны не смогут выполнять обязательства по данному Договору в течение периода 60 дней в связи с форс-мажорными обстоятельствами, настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 6.5.Надлежащим доказательством возникновения форс-мажорных обстоятельств будет являться справка, выданная Торгово-промышленной палатой г. Москвы. 7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его представителями обеих Сторон. 7.2. Настоящий Договор действует до выполнения Сторонами взаимных обязательств. 7.3. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по двухстороннему соглашению Сторон. 7.4. Все споры по настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров, а в случае невозможности достичь согласия, в установленном Законодательством РФ порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Заказчика, второй у Подрядчика. 7.6. В случае расторжения настоящего Договора Заказчиком, Заказчик возмещает все фактические расходы, понесенные Подрядчиком во время действия настоящего Договора. 7.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и обязательны для каждой из Сторон. 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 8.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего договора Стороны обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга Скачать файл



Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования


по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

г.

«» 2018 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу, а также выполнить работы по пуско-наладке Оборудования согласно Приложению №1.

1.2. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту – Услуги. Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.

1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг.

1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.

1.5. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ.

2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.

2.3. Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.



Договор на монтаж системы отопления


ДОГОВОР № 2013-09- 28 На выполнении работ по монтажу системы отопления по индивидуальному проекту

Санкт-Петербург « 28 » сентября 2013г.

ООО «Альянс» в лице генерального директора Майорова А.Б., действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и _____________________________ , именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить доставку и монтаж необходимого материала и передать в собственность Заказчика Товар согласно Проекту и Спецификации (приложения №1 и№2) а Заказчик обязуется оплатить и принять Товар по настоящему договору.

1.2. Вид товара: комплект системы отопления загородного дома, с учетом индивидуальных особенностей помещения и пожеланий Заказчика (далее именуемый Товар).

1.3. Качество Товара должно соответствовать нормам и стандартам, действующим в Российской Федерации.

1.4. Исполнитель выполняет работы, указанные в п.1.1., своими силами, с правом привлечения к работам третьих лиц.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Перед заключением настоящего Договора стороны утверждают Проект, согласовывают стоимость, комплектность Товара путем подписания Приложений №1 и №2, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом Исполнитель гарантирует предоставление Заказчику полной информации о видах, порядке и сроках выполняемых им работ и оказываемых услуг.

2.2. В случае приобретения Заказчиком иных комплектующих самостоятельно (даже, если при замере были даны иные рекомендации), Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую техническую документацию на вышеуказанное оборудование, а также иные сведения об указанном товаре. Исполнитель в свою очередь не несет ответственности за несоответствие Товара размерам и техническим характеристикам, имеющегося у Заказчика дополнительного оборудования.



Образец оформления договора на выполнение работ по монтажу


 

Договор № 21
на монтаж системы видеонаблюдения

г. Красноярск

"30" мая 2018 г.

ООО "Лимон", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Иванова И.П.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Охрана предприятий", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Шумилина П.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее - работы) здания ООО "Лимон", расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее - объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном п.7 настоящего договора, а Заказчик гарантирует Подрядчику оплату выполненных работ Получателем.
1.3. Виды и объем работ указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (Приложение №3), который Заказчику предоставляется Подрядчиком на момент подписания настоящего договора.
Продолжительность работ: 30 дней с даты подписания настоящего договора сторонами.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ вышеупомянутого объекта необходимыми материалами и оборудованием.
3.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.
3.4. Реализация материалов, не использованных Подрядчиком при выполнении работ по данному объекту и оплаченных Заказчиком, осуществляется Заказчиком.



Договор на монтаж отопления образец


Сборка отопления коттеджаимеет важные комплектующие. Все комплектующие отопления очень важны. Поэтому выбор всех частей монтажа нужно делать грамотно. Система отоплениянасчитывает, крепежную систему, расширительный бачок терморегуляторы, провода или трубы, фиттинги, циркуляционные насосы, радиаторы, автоматические развоздушиватели, механизм управления тепла котел отопления. На данной вкладке веб сайта мы попбробуем помочь определить для своей дачи необходимые узлы конструкции.

Договор на монтаж отопления образец

Договор № 21


на монтаж системывидеонаблюдения

г. Красноярск

"30" мая 2009г.

ООО "Лимон", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Иванова И.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Охрана предприятий", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Шумилина П.И. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее - работы) здания ООО "Лимон", расположенного в г. Красноярске, ул. Советская, 24 (далее - объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.


Навигация сайта
Новости
Реклама
Панель управления
Информация